Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка»


Скачать 246.2 Kb.
НазваниеМуниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка»
Дата публикации06.07.2013
Размер246.2 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Банк > Документы


Приложение №1

к муниципальному контракту

№________________________

от «___» ______2011г.

Перечень

ремонта автомобильных дорог общего пользования в городе Липецке

- Автомобильная дорога кольцевое движение на пересечение улиц Катукова- Стаханова;

- Транспортная развязка на пересечение улиц: Циолковского – Гагарина - Московская;

- Автомобильная дорога по проспекту Победы (от Ю. Натуралистов до ул. Доватора, от ул. Механизаторов до памятника №Танкистам», включая кольцо у «Танка»)

- Автомобильная дорога кольцевой развязке: пересечении улиц Лесная – Металлургов–9 Мая;

- Автомобильная дорога ул. Студеновская (от ост. «Арктическая» до АЗС «ТНК»);

- Автомобильная дорога 2-ой мостовой переход Октябрьский мост (подъезд от моста в сторону памятника «Танкистам»);

- Автомобильная дорога по проспекту 60 лет СССР (от маг. «Линия» до ул. Кривенкова);

- Автомобильная дорога ул. Кривенкова (от 60 лет СССР до ул. Катукова).
***********************************************

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__________


г. Липецк «_____»____________ 2011 г.
От имени муниципального образования г. Липецк в целях обеспечения муниципальных нужд города муниципальный заказчик ^ Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника управления Столповского С.Б., действующего на основании Устава и в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол от _________. № _____________), заключили настоящий контракт на выполнение муниципального заказа (именуемое далее контракт) о нижеследующем:



  1. ^ ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в городе Липецке (приложение №1) в соответствии с условиями контракта, техническим заданием «Заказчика».

1.2. «Подрядчик» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту предоставляет ________________________________________________________________________

(указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, договор поручительства, передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта).

  1. ^ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ


2.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему контракту определяется по смете и составляет ________ рублей (прописью________), в том числе НДС.

Из них на средства городского бюджета приходится ________ рублей (прописью________), в том числе НДС, на средства федерального бюджета ________ рублей (прописью________), в том числе НДС.

Цена контракта является неизменной на весь период действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема выполненных работ и иных условий исполнения контракта.

2.2. Источник финансирования: средства федерального и городского бюджета.

2.3. Код экономической классификации: 225 (услуги по содержанию имущества).

2.4. До 30 % стоимости цены муниципального контракта может быть оплачено предварительно для закупки материалов. Размер аванса не может превышать размер обеспечения контракта.

Не выплата «Заказчиком» аванса не является препятствием для исполнения настоящего контракта «Подрядчиком».


  1. ^ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему контракту должны быть выполнены с момента заключения контракта до 15.10.2011 г.


  1. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» обязуется:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом согласно п. 1.1 все работы с надлежащим качеством, в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, техническом задании и сдать работы «Заказчику» в установленном порядке.

4.1.2. «Подрядчик» гарантирует, что качество применяемых материалов будет соответствовать характеристике материалов, согласно технического задания. Подрядчик должен иметь технические паспорта или другие документы удостоверяющие качество применяемых материалов.

4.1.3. Обеспечить безопасность дорожного движения во время выполнения работ, в том числе во время вынужденной приостановки работ по инициативе любой из Сторон.

4.1.4. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

4.1.5. В случае возникновения обстоятельств, независящих от Подрядчика, замедляющих ход работ, угрожающих качеству выполняемой работы или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика». В данном случае срок выполнения договора продлевается на период приостановки работ.

4.1.6. Безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе.

4.1.7. Порядок выполнения работ на объекте согласовать с государственными органами (ГИБДД и др.), эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями. Обеспечение общего порядка на участке производства работ является обязанностью «Подрядчика».

4.1.8. В период выполнения работ вести исполнительную и производственно-техническую документацию, в соответствии с нормативными документами (удостоверяющие качество используемых материалов и подтверждающие соответствие применяемых материалов), и по окончании работ сдать «Заказчику».

4.1.9. Перед началом проведения работ получить согласование с владельцами инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ.

4.1.10. Иметь соответствующий документ о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта, выданный саморегулируемой организацией.

4.1.11 Осуществлять содержание и уборку места производства работ прилегающей непосредственно к ней территории.

4.1.12. Оплатить стоимость независимой экспертизы, в случае возникновения необходимости её проведения.


  1. ^ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Для выполнения настоящего контракта «Заказчик» обязуется:

5.1.1. Вести технический надзор выполняемых работ.

5.1.2. Выделить ответственного представителя для постоянной связи с «Подрядчиком» решения всех возникающих при исполнении настоящего контракта оперативных вопросов.

5.1.3. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок установленный «Заказчиком».

5.1.4. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. «Заказчик» вправе:

5.2.1. Координировать работу «Подрядчика», не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.2.2. Запрашивать у «Подрядчика» информацию по исполнению условий данного контракта.

5.2.3. При обнаружении в ходе осуществления контроля над выполнением работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут понизить качество работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом «Подрядчику».

5.2.4. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные с отступлением от условий настоящего контракта.

  1. ^ ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. «Заказчик» оплачивает выполненные ежемесячно работы платежным поручением не позднее 10 дней банковских после окончания работ на основании акта выполненных работ (Ф-2), справки стоимости выполненных работ (КС-3), счета-фактуры, при условии выделения соответствующих лимитов бюджетных обязательств.


  1. ^ ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. «Заказчик» назначает своего представителя, который принимает участие в сдаче выполненных работ, выдает технические решения по вопросам, возникшим в ходе производства работ.

7.2. «Подрядчик» информирует «Заказчика» за 3 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Подрядчиком» актов освидетельствования скрытых работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика» или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее за свой счет.

7.3. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения общей стоимости работ обязан в срок, согласованный с «Заказчиком», переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4. Приемка выполненных по настоящему контракту работ производится «Заказчиком» по акту выполненных работ, исполнительной документацией предоставленной «Подрядчиком».

7.5. При наличии недостатков и замечаний «Заказчика» по качеству и объемам предоставленных к приемке работ «Подрядчик» устраняет недостатки в сроки, согласованные с «Заказчиком».

7.6. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения «Заказчика») «Подрядчик» обязан немедленно уведомить об этом представителя «Заказчика». «Подрядчик» также должен заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ.

7.7. «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание территории, охрану зоны производства работ, вывоз строительного мусора в день производства работ.



  1. ГАРАНТИИ

8.1. Гарантийный срок выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в г. Липецке - 4 года с момента окончания срока работ и подтверждается предоставленным подрядчиком «Гарантийным паспортом».

8.2. Устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, производится «Подрядчиком» за свой счет.

8.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом «Заказчика» и «Подрядчика».

Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков, устранения дефектов «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения «Заказчика».

8.4. В случае если «Подрядчик» не устранил дефекты в установленные сроки, «Заказчик» имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц с отнесением всех расходов на «Подрядчика».
^ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. «Подрядчик» несет ответственность:

- перед физическими или юридическими лицами за ущерб, причиненный в результате некачественного выполнения или невыполнения работ по настоящему муниципальному контракту, в течение срока действия настоящего контракта и гарантии, в нем определенной;

- при нарушении сроков начала и окончания работ.

- за техническое состояние дорожного покрытия и безопасность движения по дорогам, связанную с их техническим состоянием в течение срока действия настоящего муниципального контракта и гарантии в нем определенной.

9.3. Риск случайной гибели, ущерба или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки «Заказчиком» несет «Подрядчик».


  1. ^ ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение данного контракта в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего контракта.

При наступлении форс-мажора исполнение настоящего контракта может быть приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.


  1. ^ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту юридического адреса «Заказчика» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, он уплачивает «Заказчику» неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

11.4. Если «Подрядчик» не соблюдает сроки выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика; нарушает условия по качеству выполнения работ в соответствии с документацией, техническими условиями, действующими нормами и правилами, «Заказчик» вправе расторгнуть контракт по письменному соглашению сторон, предупредив «Подрядчика» за 10 дней.

11.5. Если любая из статей настоящего контракта или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в настоящем контракте, при этом остальные остаются в силе.

11.6. Вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
^ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами Сторон и действует до 15 октября 2011г., а по взаиморасчетам до полного их завершения.

12.2. Изменения, дополнения условий контракта, досрочное прекращение его действия или расторжение производится по письменному соглашению Сторон, кроме случаев, оговоренных в настоящем контракте или по основаниям, предусмотренным в законодательстве Российской Федерации.

12.3. В случае выполнения «Подрядчиком» неоднократно менее 50% объемов работ, предусмотренных заданием, «Заказчик» может по согласованию сторон отказаться от дальнейшего исполнения контракта, потребовать возмещения убытков.
^ ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:




«Заказчик»

«Подрядчик»

ИНН

4822000427




КПП

482601001




^ Полное наименование предприятия

Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка»




^ Краткое наименование предприятия

МУ «УГС г. Липецка»




Государство

Россия




^ Почтовый индекс

398043




Населенный пункт

г. Липецк




^ Адрес в населенном пункте

ул. Космонавтов, дом 42/3




Контактный телефон и Ф.И.О. (отв. исполнителя)

Т.А. Ноздрина

(4742) 21-10-40




^ Телефакс (отдел, подразделение)

21-10-20 – приемная




Электронная почта (отдел, подразделение)

mu_ugs@cominfo.lipetsk.ru




ОКПО

39535013




ОКВЭД

74.14




ОКАТО

42401375000




ОКОПФ

72




ОКФС

14




Номер расчетного счета

УФК по Липецкой области (Департамент финансов администрации города Липецка (Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» л/сч. 03133000380)) р/с40204810700000000002




^ Наименование банка

ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области,

г. Липецк




БИК

044206001




Почтовый индекс банка







^ Населенный пункт

г. Липецк




Адрес банка в населенном пункте







Номер корсчета







^ ПРИЛОЖЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ:

1. Перечень ремонта автомобильных дорог общего пользования в городе Липецке (приложение№1);

2. Техническое задание (приложение №2);

3. Сметный расчет (приложение №3).


^ ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

М.П. _________________ М.П. ____________________


Приложение №2

к муниципальному контракту

№________________________

от «___» ______2011г

^ Техническое задание

Ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Липецке



  1. Основание для проведения работ

Несоответствие дорожного покрытия требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».


  1. ^ Место проведения работ


- Автомобильная дорога кольцевое движение на пересечение улиц Катукова-Стаханова;

- Транспортная развязка на пересечение улиц: Циолковского – Гагарина - Московская;

- Автомобильная дорога по проспекту Победы (от Ю. Натуралистов до ул. Доватора, от ул. Механизаторов до памятника №Танкистам», включая кольцо у «Танка»)

- Автомобильная дорога кольцевой развязке: пересечении улиц Лесная – Металлургов–9 Мая;

- Автомобильная дорога ул. Студеновская (от ост. «Арктическая» до АЗС «ТНК»);

- Автомобильная дорога 2-ой мостовой переход Октябрьский мост (подъезд от моста в сторону памятника «Танкистам»);

- Автомобильная дорога по проспекту 60 лет СССР (от маг. «Линия» до ул. Кривенкова);

- Автомобильная дорога ул. Кривенкова (от 60 лет СССР до ул. Катукова).

^ 3. Ведомость основных объемов работ





п/п


Наименование объекта



Виды проводимых работ


Ед.

изм.


Кол-во

1.

Автомобильная дорога кольцевое движение на пересечение улиц Катукова-Стаханова

1.Срезка существующего асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см фрезой шириной на 1,0 м²;

2. Перевозка асфальтобетонной крошки на 15км;

3. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см отбойным молотком;

4. Вывозка мусора на 15км;

5. Розлив вяжущих материалов (битум);

6. Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой горячей смеси тип Б,М-2;

7.Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б,М-2 толщиной 5 см ;

8. Перевозка стройматериалов на 15 км;


м²

тн
м³

тн

тн

тн

м²
тн




3432,0

395
3,25

7,48

1,74

188,3

3497,0
615,55



2.


Транспортная развязка на пересечение улиц: Циолковского – Гагарина - Московская

1. Демонтаж существующих дорожных бордюров;

2. Монтаж дорожных бортовых камней БР 100.30.15.;(с стоимостью);

3. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных;

4. Разборка покрытий и оснований щебеночных;

5. Перевозка грузов на расстояние до 15 км;

6. Устройство оснований из шлакового щебня двухслойных;

7. Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой горячей асфальтобетонной смеси тип Б,М-2, толщина 6см;

8. Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой с шириной барабана 1,0 м;δ=5см;

9. Перевозка асфальтобетонной крошки на расстояние до 15 км;

10. Устройство покрытия из мелкозернистой горячей асфальтобетонной смеси, δ=6см;тип Б,М-2;

11. Розлив вяжущих материалов (битума);

12. Перевозка стройматериалов на расстояние до 15 км;

м.п.
м.п/м³
м³
м³
тн

м²


м²
м²

тн

м²
тн
тн

165
320/13,44
294
1840
3607,8

2300,0


2300,0
15000,0

1725,0

15000,0
12,0
4207,35

3.

Автомобильная дорога по проспекту Победы (от Ю. Натуралистов до ул. Доватора, от ул. Механизаторов до памятника «Танкистам», включая кольцо у «Танка»)

1.Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия фрезой шириной 1м, толщиной 5 см;

2. Перевозка груза ( асфальтобетонной крошки) на расстояние 15 км;

3.Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком;

4.Перевозка груза (строительный мусор от разборки асфальтобетона);

5.Розлив вяжущих материалов (битума);

6.Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси; тип Б,М-2;

7. Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-15(ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетоны щебеночно-мастичные) толщина 5 см;

8.Перевозка материалов на расстояние до 15 км

тн

тн
м³

тн.
тн

тн

м²

тн

45389,0

5219,19
70,0

163,7
73,43

1978,0

46786,0

7728,87

4.

Автомобильная дорога кольцевой развязке: пересечении улиц Лесная – Металлургов–9 Мая

1.Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия фрезой шириной 1м, толщиной 5 см;

2. Перевозка груза ( асфальтобетонной крошки) на расстояние 15 км;

3.Розлив вяжущих материалов (битума);

4.Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей мелкозернистой смеси типа Б,М-2, толщиной 5см;

5.Перевозка материалов на расстояние до 15 км

м²

тн
тн

м²
тн

1390,0

160,0
1,11

1390,0
169,1

5.

Автомобильная дорога ул. Студеновская (от ост. «Арктическая» до АЗС «ТНК»)

1.Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия фрезой шириной 1м, толщиной 5 см;

2. Перевозка груза ( асфальтобетонной крошки) на расстояние 15 км;

3.Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, отбойным молотком;

4.Перевозка груза (строительный мусор от разборки асфальтобетона) на 15 км;

5.Розлив вяжущих материалов (битума);

6. Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой смеси типа Б,М-2, с применением асфальто-укладчика;

7. Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей мелкозернистой смеси типа Б,М-2, толщиной 6 см;

8. Разборка бортовых камней

9. Перевозка мусора на 15 км;

10.Установка бортовых камней БР.100.30.15.

11.Перевозка материала на 15 км;

м²


тн

м³
тн
тн

тн

м²
м.п.

тн

м.п.

тн

21014,0


2417,0

14,8
34,04
17,05

1091,0

21310,0
476

43,98

479

3743,186

6.

Автомобильная дорога 2-ой мостовой переход Октябрьский мост (подъезд от моста в сторону памятника «Танкистам»)

1.Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия фрезой шириной 1м, толщиной 6 см;

2. Перевозка груза ( асфальтобетонной крошки) на расстояние 15 км;

3.Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см, отбойным молотком;

4.Перевозка груза от разборки на расстояние до 15 км;

5.Розлив вяжущих материалов (битума);

6. Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой смеси типа Б,М-2 на толщину 1см;

7. Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-15(ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетоны щебеночно-мастичные) толщина 6 см;

8.Перевозка материалов на 15 км


м²
тн
м³
тн
тн
тн

м²

тн


10728,5
1480,5
9,0
20,7
8,72
250,2

10728,5

1817,081

7.

Автомобильная дорога по проспекту 60 лет СССР (от маг. «Линия» до ул. Кривенкова)

1.Срезка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия фрезой с шириной барабана 1м, δ=6 см;

2. Перевозка асфальтобетонной крошки на расстояние до15 км;

3.Разборка асфальтобетонного покрытия, отбойным молотком;

4.Перевозка мусора на 15км;

5.Розлив вяжущих материалов (битума);

6. Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой смеси типа Б,М-2;

7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5см, из мелкозернистой смеси тип Б,М-2а;

8.Перевозка строительных материалов на расстояние до15 км;

Замена дорожных бордюров

1. Разборка железобетонной конструкции отбойным молотком;

2.Разборка грунта с погрузкой в самосвалы (грунт 2-ой категории);

3.Перевозка мусора на 15 км;

4.Установка бортовых камней БР100.30.15 (с стоимостью);

Грязевая дорожка

1.Разборка бетонных конструкций отбойным молотком;

2.Разработка грунта 2-ой категории экскаватором с погрузкой в самосвалы;

3. Доработка грунта в ручную;

4. Перевозка мусора на 15 км;

5.Устройство подстилающего слоя из песка;

6. Устройство подстилающего слоя из известкового щебня фр. 10-40;

7.Устройство бетонных конструкций из бетона М100, һ=10см;

8. Перевозка строительных материалов на расстояние до15 км;

м²
тн
м³
тн

тн

тн
м²

тн

м³
м³
тн

мп
м³
м³
м³

тн
м³
м³
м³

тн

5181
715,0
5,82
13,4

9,84

121,4
5278,0

770,5

8,02
18
55,25

101,0
10,1
48
6,1

106
12,1
24,24
10,1

41,343

8.

Автомобильная дорога ул. Кривенкова (от 60 лет СССР до ул. Катукова)

1.Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия фрезой шириной 1м, толщиной 6 см;

2. Перевозка асфальтобетонной крошки на расстояние 15 км;

3.Разборка покрытия асфальтобетона отбойным молотком;

4. Перевозка мусора на 15 км;

5.Розлив вяжущих материалов (битума);

6. Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой смеси типа Б,М-2;

7. Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей мелкозернистой смеси типа Б,М-2, толщиной 5 см;

8.Перевозка материалов на 15 км;


м²

тн

м³
тн

тн

тн

м²
тн

1121,0

154,1

0,6
1,44

3,1

26,0

1132,0
166

^ 4.Срок окончания договора

С момента заключения контракта до 15.10.2011г.
5.Источник финансирования

Средства федерального и городского бюджетов.

^ 6. Общие требования.

Во время выполнения работ по капитальному ремонту подрядчик обязан руководствоваться условиями контракта на выполнение работ и выполнить их в полном объеме.

Подрядчик обязан согласовать с соответствующими организациями порядок проведения работ на объектах и обеспечить его соблюдение.

В ходе выполнения работ подрядчик обязан:

  • предоставлять сертификаты качества , паспорта на используемые при ремонте материалы ( асфальтобетон, битум) согласно ведомости объемов работ;

  • заверенные печатью предприятия копии счетов-фактур, подтверждающие стоимость материалов используемых при ремонте;

  • документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;

  • акты освидетельствования скрытых работ;

  • журнал производства работ;

  • исполнительную документацию с предоставлением заключения МУ «Административно- техническая инспекция г. Липецка».

^ 7.Требования к качеству работ и материалам, применяемых в ходе выполнения работ

Работы по ремонту дорог города Липецка выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов:

  1. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

  1. ГОСТ 31015-2002 "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия";

  2. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (17.03.2004 г.);

  3. ГОСТ Р 9128-2009г. «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон»

  4. ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

  5. ГОСТ 26633-1 «Бетон тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.».


^ 9.Требования к безопасности выполнения работ

В ходе производства работ подрядная организация обязана обеспечить соблюдение охраны труда и норм техники безопасности, соблюдение норм безопасности дорожного движения (ограждение ремонт).

Ответственность за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности при производстве работ возлагается на подрядчика.

^ 10.Порядок сдачи и приемки результатов работ.

Подрядчик обязан руководствоваться условиями муниципального контракта на производство работ, соблюдать требования ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

Оплата выполненных работ должна производиться на основании актов выполненных работ (Ф-2) и справок стоимости выполненных работ (КС-3), счетов-фактур.

11.Требования по объему гарантий качества работ

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком по заключенному контракту.

12.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок качества выполненных работ составляет 4 года с момента окончания срока работ и подтверждается, представленным подрядчиком «Гарантийным паспортом».


ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

М.П. _________________ М.П. ____________________


Похожие:

Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» iconПрограмма итогового государственного комплексного экзамена специальность...
«Государственное и муниципальное управление», квалификация «менеджер», утвержденного 17 марта 2002 г., номер государственной регистрации...
Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» iconПрактикум для студентов специальностей «Мировая экономика»; «Налоги...
«Мировая экономика»; «Налоги и налогообложение»; «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», «Антикризисное...
Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» iconПрограмма дисциплины (наименование дисциплины) специальность
«Государственное и муниципальное управление» и на основании рабочего учебного плана специальности 080504. 65 «Государственное и муниципальное...
Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» iconПонятия «местное самоуправление» и «муниципальное управление»
Содержание и соотношение понятий “местное самоуправление”, “муниципальное управление”, “муниципальный менеджмент”
Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» iconПримерные темы выпускных аттестационных работ государственных гражданских...
Специализация «Государственное и муниципальное управление» в гр. Гпп-51-12 на 22. 11. 12
Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» iconМетодические указания по выполнению курсовой работы Специальность...
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» iconМетодические указания по выполнению курсового проекта Специальность...
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» iconРоссийской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное...
Тульской области по специальности «Юриспруденция» специализация «Государственное и муниципальное управление»
Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» iconКонспект лекций для специальности «Государственное и муниципальное управление»
Конспект лекций предназначен для студентов дневного и заочного отделений специальности «Государственное и муниципальное управление»...
Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» iconПрограмма преддипломной практики методические указания для студентов...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница